Связанные документы

Постановление мэрии города Череповца от 10.07.2020 № 2797 О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813

(Муниципальная программа Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города)

  • Размещен: 14.07.2020
  • Принят: 10.07.2020
  • Принявший орган: Мэрия

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020 № 2797
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4813

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014−2023 годы" (далее — Программа), утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы „Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца“ на 2014−2023 годы» (в редакции постановления мэрии города от 30.06.2020 № 2553), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Общий объем финансового обеспечения Программы»:
— сумму «9 808 126,9» заменить суммой «10 045 226,7»;
— сумму «1 334 116,1» заменить суммой «1 408 104,9»;
— сумму «1 662 078,7» заменить суммой «1 743 634,1»;
— сумму «610 003,1» заменить суммой «691 558,6».
1.1.2. В строке «Объем бюджетных ассигнований Программы за счет „собственных“ средств городского бюджета»:
— сумму «3 582 386,1» заменить суммой «3 577 266,2»;
— сумму «784 722,5» заменить суммой «777 971,4»;
— сумму «535 739,2» заменить суммой «536 554,8»;
— сумму «350 785,4» заменить суммой «351 601,0».
1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
— слова «184 объекта» заменить словами «185 объектов»;
— слова «56 объектов» заменить словами «59 объектов».
1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в новой редакции:
«При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2023 году в сферах:
— дорожное хозяйство — 38 объектов:
мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129−130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков).
Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме.
Мероприятие «Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная — ул. К. Беляева», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя устройство светофорного объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном объеме); в 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств;
— образование — 39 объектов (дошкольных учреждений — 17, школьных образовательных учреждений — 21, дополнительное образование — 1).
Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27». Строительство стадиона на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (срок сдачи в эксплуатацию — 2018 год и 2019 год).
Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу пр-кт Строителей, 9 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу пр-кт Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;
— физическая культура и спорт — 11 объектов:
мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (пр-кт Советский, 60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14); МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр-кт Луначарского, 44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская, 14); парк 200-летия города Череповца;
— жилищно-коммунальная инфраструктура — 2 объекта;
— культура — 5 объектов;
— связь и информатика — 1 объект;
— другие вопросы в области национальной экономики — 6 объектов;
— благоустройство — 83 объекта:
мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», — «Детские площадки и комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).
Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 6 объектов капитального строительства, в том числе 2018 год: выполнение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. Остинской до ул. Пионерской в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019 году и 2020 году по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению.
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Парк Победы. Благоустройство территории» включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год, 2018 год и 2020 год.
Указанное мероприятие «Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой площадки.
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год), ограждение территории и установка малых архитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год).
Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:
— начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» — 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию — 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;
— начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» — 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию — 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;
— начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» — 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию — 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п. м (6 полос);
— начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» — 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п. м;
— начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» — 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществлена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году;
— начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» — 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2018 году;
— начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» — 2015 год, сдача данных объектов в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2020 году;
— объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме;
— завершение строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный проект «Современная школа»;
— завершение строительства по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» осуществлено за счет средств, выделенных на реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году — сдача данных объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году;
— завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных работ в 2019 году по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы»;
— начало строительства и сдача в эксплуатацию объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького» в 2020 году, окончательная оплата за выполненные работы в 2021 год.
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2023 году планируется сдать в эксплуатацию 185 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к 2023 году в сферах:
— образование — 16 объектов (дошкольные учреждения — 1, школьные образовательные учреждения — 12, дополнительное образование — 1, молодежная политика и оздоровление детей — 2).
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли;
— дорожное хозяйство — 12 объектов;
— жилищно-коммунальное хозяйство — 8 объектов:
мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2 домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год — 2 объектов, 2015 год — 2 объекта, 2016 — 2 объекта, 2019 — 2 объекта);
— культура — 12 объектов:
мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме.
Мероприятие «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитальному ремонту дворца;
— другие общегосударственные вопросы — 4 объекта:
мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год — «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год — выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;
— другие вопросы в области национальной экономики — 5 объектов;
— физическая культура и спорт — 1 объект;
— защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона — 1 объект.
Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:
— начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» — 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
— объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме;
— начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское шоссе — Северное шоссе» — 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
— начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)» — 2014 год, сдача объекта — 2019 год. Оплата авторского надзора в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году;
— начало капитального ремонта и сдача объекта «МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22» — 2020 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2021 году.
Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 59 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
— достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
— достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))».
1.3. В разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
— сумму «9 808 126,9» заменить суммой «10 045 226,7»;
— сумму «1 334 116,1» заменить суммой «1 408 104,9»;
— сумму «1 662 078,7» заменить суммой «1 743 634,1»;
— сумму «610 003,1» заменить суммой «691 558,6».
1.4. В разделе «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования»:
— сумму «9 808 126,9» заменить суммой «10 045 226,7»;
— сумму «3 582 386,1» заменить суммой «3 577 266,2»;
— сумму «2 962 877,1» заменить суммой «3 205 096,8».
1.5. Раздел «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» изложить в новой редакции:
«Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:
По строительству, реконструкции, модернизации к 2023 году в сферах:
— дорожное хозяйство — 38 объектов,
— образование — 39 объектов (дошкольных учреждений — 17, школьных образовательных учреждений — 21, дополнительное образование — 1),
— физическая культура и спорт — 11 объектов,
— жилищно-коммунальная инфраструктура — 2 объекта,
— культура — 5 объектов,
— связь и информатика — 1 объект,
— другие вопросы в области национальной экономики — 6 объектов,
— благоустройство — 83 объектов.
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2023 году будут сданы в эксплуатацию 185 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к 2023 году в сферах:
— образование -16 объектов (дошкольные учреждения — 1, школьные образовательные учреждения — 12, дополнительное образование — 1, молодежная политика и оздоровление детей — 2),
— дорожное хозяйство — 12 объектов,
— жилищно-коммунальная инфраструктура — 8 объектов,
— культура — 12 объектов,
— другие общегосударственные вопросы — 4 объекта,
— другие вопросы в области национальной экономики — 5 объектов,
— физическая культура и спорт — 1 объект,
— защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона — 1 объект.
Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 59 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
— достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
— достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))».
1.6. В разделе «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» год «2022» заменить годом «2023».
1.7. Таблицы 1−7 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

[/tag:if_notempty]

  1. 14.07.2020
  2. Постановление
  3. 2797
  4. 38
  5. Версия для печати